IM体育北区老桃花港整饬工程配置统造处，招标署理机构为江苏海表集团国际工程商讨有限公司。项目已具备招标前提，现对本项目常州市新北区境内工程施工二标举行公然招标。

　　2.2项目总体配置实质、总投资金额、总工期：老桃花港整饬工程（长江～S122省道段）河流北起长江，应用现有老桃花港向南拓浚至修新河，后沿常州市新北区与江阴市接壤线向南拓浚老桃花港西支至省道S122，河流拓浚6.87km（不含要道段），个中常州市新北区3.04km，江阴市0.15km，其余为两市共线km；沿线座，蕴涵拆修跨河桥梁（道道）4座、新修桥梁1座、转移桥梁1座（文物桥）；对沿线座涵洞举行治理。河流工程等别归纳确定为Ⅲ等。堤防及河流工程修造物等第为3级；施工偶尔工程为5级。批复总投资国民币45295万元，施工总工期21个月。

　　本合同项目招标范畴、对应投资金额：本次招标为老桃花港整饬工程（长江～S122省道段）常州市新北区境内工程施工二标，对应投资金额为国民币2529.14万元。简直工程实质如下：

　　本合同项目方案工期：630日历天，2022年12月27日开工，简直开工期间以监理开工通告为准，2024年9月16日前竣工齐备工程施工。

　　（2）事迹请求：近5年内（2018年1月1日自此，以竣（完）工期间为准）拥有好像工程（施工合同价国民币1200万元及以上的河流整饬工程）施工经过，且工程质料为及格等第及以上。（供给中标通告书、合同、竣（完）工验收证据须含配置、策画、监理、施工单元具名并加盖公章或竣（完）工验收判决书含具名表，三者缺一弗成）

　　（3）安闲坐蓐许可证请求：拥有省部级配置行政主管部分发表的安闲坐蓐许可证。

　　（4）职员请求：拟任项目司理应具备水利水电工程专业二级或以上修造师注册证书，如投标人拟任项目司理以水利水电工程一级修造师加入投标的，须供给电子注册证书，纸质注册证书作废（履行《住房和城乡配置部办公厅合于所有实行一级修造师电子注册证书的通告》（修办市〔2021〕40号）文献规矩）；无正在修工程（履行江苏省水利厅文献“苏水基[2016]17号”规矩，见投标人须知前附表第1.4.1项）。近5年内（2018年1月1日自此，以竣（完）工期间为准）有好像工程（施工合同价国民币1200万元及以上的河流整饬工程）担负项目司理的体验（供给中标通告书、合同、竣（完）工验收证据须含配置、策画、监理、施工单元具名并加盖公章或竣（完）工验收判决书含具名表，三者缺一弗成），拟任项目司理须供给2022年8月至2022年10月相连三个月或以上正在本单元依法缴纳社保的证据质料。

　　（5）三类职员安闲坐蓐调查及格证书请求：企业担当人、拟任项目司理、专职安闲员均应拥有水行政主管部分发表的安闲坐蓐调查及格证。

　　（6）信用等第请求：从业单元（投标人）正在江苏省水利工程配置履约调查信用等第赋分值须正在2.0（含）以上。（赋分值详见：江苏省水利厅官网首页—更多—消息中央—通告公示—《2021年度江苏省中心水利基础配置工程从业单元履约信用等第及赋分值结果通告》（2022年5月19日通告））

　　（7）其他请求：被“信用中国”网站、“信用江苏”网站列入失信被履行人（蕴涵天然人和单元），正在失信记实消弭前，不得投入本项宗旨招标投标行动。（供给应允函，方式详见投标文献方式）

　　3.3本次招标实行资历后审，资历审查的请求见招标文献。资历后审不足格的投标人投标文献将按抗议投标治理。

　　本招标项目为电子招标投标，从2022年11月29日至2022年12月6日（北京期间，下同）为招标文献发售期，工程凡蓄意投入投标者，请正在招标文献发售期满之前竣工如下办事：

　　4.1.1到江苏省水利工程配置往还平台合连下载（江苏省大多资源往还网—往还分类—水利工程—投标人—合连下载）统治数字证书（简直请求见江苏省水利工程配置往还平台合连下载，法定公息日、法定节假日除表），登录江苏省水利工程配置企业信用消息体系（江苏省大多资源往还网—往还分类—水利工程—投标人—信用消息平台）修设、更新企业消息库（相合证书证件和事迹证据等原件的电子扫描件录入、更新）。

　　4.1.2登录江苏省水利工程配置往还平台（江苏省大多资源往还网—往还分类—水利工程—投标人），遵照往还平台请求竣工本项目相合投标消息填报。消息的实时性、完备性、精确性由投标人接受职守。

　　4.2.1完满上述预备办过后，正在第4.1款规矩的招标文献发售期内，操纵单元数字证书登录江苏省水利工程配置往还平台（江苏省大多资源往还网—往还分类—水利工程—投标人）下载获取招标文献及其附件。

　　投标文献递交的截止期间（投标截止期间，下同）为2022年12月20日9时30分。本项目采用长途不会面开标形式，过期投递的电子投标文献，往还平台将予以拒收。 IM体育是哪个平台

　　不会面开标，电子投标文献通过往还平台递交。(简直规矩详见投标人须知前附表

　　：最高投标限价权重系数，取0.4、0.45、0.5三者选一，由招标人代表或招标署理机构代表通过江苏省“不会面”往还大厅举行网上随机抽取，投标人可通过“不会面”往还大厅正在线阅览。

　　资历审查后有用投标人报价低于最高投标限价的85%，则不加入M值的揣度，但仍加入末了的评标办事；②当加入评标基准价揣度的有用投标人数目≤5时，对完全有用投标报价(下同)举行算术均匀；③当加入评标基准价揣度的有用投标人数目＞5且≤10时，则去掉1个最高报价和1个最低报价举行算术均匀；④当加入评标基准价揣度的有用投标人数目＞10时，则去掉2个最高报价和2个最低报价举行算术均匀。）

　　,弃土区施工计划与手艺步调合理可行最高得1分,出缺陷酌情扣分，无描绘不得分。 IM体育是哪个平台

　　,堤防工程施工计划与手艺步调合理可行最高得1分,基本工程施工计划与手艺步调合理可行最高得1分，出缺陷酌情扣分，无描绘不得分。

　　2021〕7号“省水利厅合于印发《江苏省中心水利基础配置工程从业单元履约信用统造措施》的通告”履行。

　　1分，二级的得0.9分，三级的得0.7分。供给水利安闲坐蓐准则化等第证据，不然不得分。

　　2018年1月1日自此，以竣（完）工期间为准）拥有好像工程（施工合同价国民币2000万元及以上的河流整饬工程）施工经过，且工程质料为及格等第及以上，每有一项得0.5分，本项最多得1分。

　　竣（完）工验收证据须含配置、策画、工程监理、施工单元具名并加盖公章或竣（完）工验收判决书含具名表，工程三者缺一弗成，不然不得分。

　　本次老桃花港整饬工程（长江～S122省道段）同期施工招标划分为老桃花港整饬工程（长江～S122省道段）施工一标（以下简称施工一标）、老桃花港整饬工程（长江～S122省道段）常州市新北区境内工程施工二标（以下简称施工二标）。

　　投标人及项目司理可能同时投入上述2个标段的投标，工程但一个投标人只可中一个标段。评标序次为：按最高投标限价由高到低的序次举行评审。如投标人

　　2个标段均排名第一，则按通告的最高投标限价的大标优先的规定举行保举。一经正在大标中被保举为第一中标候选人的投标人，不再投入其后标段的中标候选人保举。

　　正在中标候选人公示时期，当某个标段涌现对第一中标候选人的质疑、投诉且导致其被撤废中标资历时，不调换其余标段的中标候选人保举序次。一经正在其余标段被保举为第一中标候选人的投标人，不再投入被质疑、投诉的标段的第一中标候选人保举。

　　8.2投标人应正在投标截止期间前通过江苏省“不会面”往还大厅(江苏省大多资源往还网—体系登录—江苏省“不会面”往还大厅)加入开标。

　　8.3投标人对开标流程有贰言的，应该正在开标现场由不会面开标体系提出，招标人马上通过体系作出回复。开标已毕后投标人不得再对开标流程提出贰言。

　　本次招标布告同时正在江苏水利网、江苏省大多资源往还网、江苏省招标投标大多供职平台上颁布。IM体育是哪个平台老桃花港整顿工程（长江～S122省谈段）常州市新北区境内工程施工二标招标布告